Constructii Contract Prestari Servicii Model Simplu Word ((new)) May 2026

Pentru a redacta un contract de prestări servicii în construcții solid, acesta trebuie să cuprindă clauze clare privind obiectul lucrării, termenele de execuție și modalitățile de plată. Mai jos găsești structura esențială pe care o poți copia într-un document Word, adaptată legislației din România (Codul Civil). Structură Model Contract Prestări Servicii Construcții 1. Părțile Contractante

Prestator: Datele firmei/PFA (Nume, Sediu, CUI, Cont IBAN, Reprezentant).

Beneficiar: Datele firmei sau ale persoanei fizice (Nume, Adresă/Sediu, CNP/CUI). 2. Obiectul Contractului

Descrierea detaliată a lucrărilor (ex: renovare apartament, ridicare gard, finisaje interioare).

Referință către un Deviz Ofertă (anexă care detaliaază materialele și manopera). 3. Durata și Termenele de Execuție Model-contract-prestări-servicii.docx

Un model de contract de prestări servicii pentru construcții trebuie să fie clar și să includă elemente esențiale precum datele părților, obiectul lucrării, prețul și termenele de execuție E-JURIDIC.RO Puteți descărca modele editabile de pe site-uri precum Contabilicesc.ro e-juridic.manager.ro Structura unui model simplu (Word)

Un contract standard în domeniul construcțiilor include următoarele capitole principale: Părțile contractante : Datele de identificare pentru (cel care execută lucrarea) și Beneficiar (cel care plătește). Obiectul contractului

: Descrierea specifică a serviciilor de construcții (ex: renovare, zidărie, finisaje) conform unui deviz anexat. Prețul și modalitatea de plată

: Valoarea totală a lucrărilor și termenele de plată (avans, tranșe pe parcurs sau plata finală). Durata execuției

: Data de începere și termenul final de predare a lucrării. Obligațiile părților Prestatorul

: Să asigure calitatea lucrărilor și să respecte normele de protecția muncii. Beneficiarul

: Să asigure accesul pe șantier și să achite contravaloarea serviciilor. : Termenul de garanție oferit pentru lucrările efectuate. Încetarea contractului

: Condițiile de reziliere (ex: neîndeplinirea obligațiilor de plată sau de execuție). activecitizensfund.ro Resurse pentru descărcare

Mai jos sunt link-uri directe către modele tipizate de contracte pentru construcții: Model Standard (DOC) : Disponibil pe Contabilicesc.ro Model Inspectoratul de Stat în Construcții (DOCX) : Un format mai detaliat poate fi descărcat de pe ISC.gov.ro Modele Variate : Catalogul ClujConstruct oferă opțiuni specifice pentru micii întreprinzători. Cluj Construct

De Ce Ai Nevoie de un Contract de Prestări Servicii în Construcții? (Model Simplu Word)

Te-ai apucat de renovat apartamentul sau de ridicat o casă? Atunci știi deja că încrederea e bună, dar un act scris e sfânt. Un contract de prestări servicii în construcții

este plasa ta de siguranță, indiferent dacă ești beneficiarul care plătește sau meșterul care execută lucrarea.

Iată de ce ar trebui să descarci și să folosești un model simplu în format Word pentru proiectul tău: 1. Claritate deplină asupra "Ce" și "Cât" constructii contract prestari servicii model simplu word

Fără un contract, "vopsit pereții" poate însemna lucruri diferite pentru fiecare parte. Un model de bază te obligă să treci pe hârtie obiectul contractului

: ce se construiește, ce materiale se folosesc și care este prețul final.

Menționează clar dacă prețul este ferm sau dacă se poate ajusta pe parcurs. 2. Termene de execuție respectate

Unul dintre cele mai mari stresuri în construcții este întârzierea. Într-un contract simplu poți include data de începere și data finalizării (termenul de recepție). Astfel, ambele părți știu exact când trebuie să fie gata lucrarea. 3. Protecție legală și soluționarea litigiilor

Dacă lucrurile nu merg conform planului, contractul este documentul pe care îl vei folosi în instanță sau la mediere. Acesta include de obicei clauze despre: Penalități de întârziere: Ce plătește prestatorul dacă depășește termenul. Garanția lucrării: Cine repară dacă crapă peretele după o lună?. Legea aplicabilă: De regulă, legile din România.

In the Romanian construction industry, a contract de prestări servicii

(service agreement) is the foundational legal document that defines the relationship between a Provider (Prestator) Beneficiary (Beneficiar)

. While similar to an "antrepriză" contract, a simple service agreement is often preferred for smaller-scale works, repairs, or specific consulting tasks. E-JURIDIC.RO Core Components of a Simple Construction Service Contract

A standard Word-compatible model typically includes the following essential sections: Identification of Parties

: Full legal names (or company details like CUI/ONRC), addresses, and authorized representatives for both the Provider and the Beneficiary. Object of the Contract

: A detailed description of the construction services to be performed (e.g., masonry, electrical installations, painting). Price and Payment Terms

: The total value (usually in RON or EUR), VAT status, and the payment schedule (e.g., advance payment, milestone-based, or upon completion). Duration and Deadlines

: Clear start and end dates for the work, often including a daily work schedule if applicable. Guarantees and Liability

: Provisions for hidden defects (typically a minimum of 3 years under Romanian law) and penalties for delays or non-performance. Key Clauses for Construction Specifics

To ensure the contract is robust, consider including these specific clauses often found in professional templates:

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. _______ din _______

Părțile Contractului:

Beneficiar: [Nume și prenume/denumire societate], cu sediul în [adresa], reprezentat prin [nume și prenume], în calitate de [funcție];
Prestator: [Nume și prenume/denumire societate], cu sediul în [adresa], reprezentat prin [nume și prenume], în calitate de [funcție];

Obiectul Contractului:

Prestatorul se obligă să presteze beneficiarului următoarele servicii: [descrieți serviciile care urmează a fi prestate, de exemplu: "servicii de consultanță în marketing", "servicii de mentenanță a sistemelor IT", etc.].

Durata Contractului:

Contractul are o durată de [perioadă, de exemplu: "3 luni", "6 luni", etc.], începând cu data de [data de început] și până la data de [data de sfârșit].

Obligațiile Părților:

Prestatorul se obligă:

Să presteze serviciile prevăzute la art. 2 cu profesionalism și în conformitate cu standardele în vigoare;
Să păstreze confidențialitatea în legătură cu toate informațiile și datele beneficiarului;

Beneficiarul se obligă:

Să plătească prestatorului tariful convenit pentru serviciile prestate;
Să pună la dispoziția prestatorului toate informațiile și datele necesare pentru prestarea serviciilor;

Tariful și Modalitățile de Plată:

Tariful pentru serviciile prestate este de [suma] lei, exclusiv TVA;
Beneficiarul va plăti prestatorului tariful convenit în termen de [perioadă, de exemplu: "15 zile"] de la data emiterii facturii.

Răspunderea și Forul Competență:

Prestatorul răspunde pentru orice prejudicii cauzate beneficiarului ca urmare a prestării serviciilor;
Forul competent pentru soluționarea oricăror litigii izvorâte din sau în legătură cu contractul este [denumire instanță].

Încheierea Contractului:

Contractul poate fi încheiat pe perioadă nedeterminată, în cazul în care niciuna dintre părți nu notifică celeilalte părți intenția de a-l rezilia, cu cel puțin [perioadă] zile înainte de expirarea termenului;
Contractul poate fi reziliat în orice moment, fără motiv, de către oricare dintre părți, prin notificare scrisă.

Semnături:

Beneficiar: [semnătură]
Prestator: [semnătură]

Data de _______

Notă: Acest model de contract este unul simplu și poate fi adaptat și completat în funcție de nevoile și cerințele specifice ale părților contractante. Este recomandat să fie consultat un avocat înainte de semnarea contractului.

4. Model Simplu de Contract Prestări Servicii Construcții (Format Editabil Word)

Mai jos găsiți un șablon pe care îl puteți copia direct într-un document .docx (Word). Completați secțiunile marcate cu […].

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN CONSTRUCȚII

Art. 1. Părțile contractante

1.1. Beneficiar:
Denumire: […]
Adresă: […]
Cod identitate fiscală / CNP: […]
Telefon / email: […]

1.2. Prestator:
Denumire: […]
Sediu: […]
Înregistrat la ORC sub nr.: […], CUI: […]
Cont bancar: […]
Reprezentat legal prin: […] Pentru a redacta un contract de prestări servicii

Art. 2. Obiectul contractului
Prestatorul se obligă să execute, în regim de antrepriză, lucrările de construcții specificate în Anexa nr. 1 – Devizul de lucrări, parte integrantă din prezentul contract. Beneficiarul se obligă să primească lucrarea și să plătească prețul convenit.

Art. 3. Durata
Data începere: […]
Data finalizare: […]
Termenul de garanție: […] luni de la data recepției.

Art. 4. Prețul și plata
4.1. Valoarea totală a contractului este de […] lei (TVA inclus / exclus).
4.2. Plata se va face astfel:

Avans […] % la semnare: […] lei;
Plată etapă 1 (finalizare structură): […] lei;
Plată finală la recepție: […] lei;
Retenție garanție: […] lei, plătibilă la […] zile de la recepție.

Art. 5. Obligații
Prestatorul răspunde pentru calitatea materialelor și manoperei conform normelor în vigoare. Beneficiarul pune la dispoziție accesul la șantier și utilitățile necesare.

Art. 6. Recepția
La finalizare, se întocmește un proces-verbal de recepție semnat de ambele părți. Eventualele vicii ascunse vor fi notificate în scris în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 7. Penalități
Pentru întârziere, prestatorul datorează 0,1% din valoarea neexecutată pe zi, dar nu mai mult de 10% din total.

Art. 8. Forța majoră
Niciuna dintre părți nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor cauzată de evenimente excepționale (incendiu, inundație, război, pandemie).

Art. 9. Litigii
Orice dispută se va soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere, la instanțele competente de la sediul beneficiarului.

Încheiat astăzi, […] / […] / […], în două exemplare originale.

Beneficiar,
(semnătură)

Prestator,
(semnătură și ștampilă)

Anexa 1 – Deviz de lucrări (exemplu sumar)

| Nr. | Denumire lucrare | UM | Cantitate | Preț unitar | Total | |-----|----------------|----|-----------|-------------|-------| | 1 | Demolari interioare | mp | 45 | 50 lei | 2.250 lei | | 2 | Montaj gresie 30x30 | mp | 30 | 120 lei | 3.600 lei | | 3 | Instalații electrice (prize + întrerupătoare) | buc | 12 | 80 lei | 960 lei |

7. Garanția

Conform legislației românești (Legea 10/1995), pentru lucrări de construcții, garanția minimă este de 5 ani pentru structură și 1-2 ani pentru finisaje. În contractul simplu, specificați:

„Prestatorul acordă garanție 24 de luni pentru finisaje și instalații, respectiv 60 de luni pentru elementele de rezistență.”

1. De ce Aveți Nevoie de un Contract Scris, Chiar și pentru Proiecte Mici?

În practica românească, multe lucrări încep pe bază de “vorbe” sau facturi proforme. Iată riscurile:

Fără termene clare: Prestatorul poate amâna lucrarea luni de zile.
Fără specificații tehnice: Beneficiarul se trezește cu gresie de altă culoare sau cu un finisaj diferit.
Plăți neclare: Se ajunge la situații în care s-a plătit 80% din sumă, dar lucrarea este abia începută.

Un model simplu de contract prestări servicii construcții în Word elimină aceste riscuri. Este accesibil, îl puteți modifica în 10 minute și poate fi semnat digital sau fizic.